Apie Mus

  1.   Tikslas, taikymo sritis ir apibrėžtys

Užsakydamas gaminius, įrangą ar įrenginius iš UAB Milviteka (toliau - Pardavėjas), pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis, kurios turi pirmenybę prieš bet kokius kitus pirkėjo dokumentus, įskaitant visas pirkimo sąlygas, nebent iš bendrovės  UAB Milviteka būtų gautas aiškus išankstinis sutikimas.

2.   Pasiūlymai

2.1 Gaminių tiekimas

       Pasiūlymo sąlygos susijusios tik su pasiūlyme nurodytų gaminių tiekimu. Jos nereiškia, kad pardavėjas įsipareigoja tiekti papildomas prekes. Pardavėjo pasiūlymas galioja vieną mėnesį. Pirkėjas jokiu būdu nereikalauja taikyti standartų, specifikacijų, reikalavimų, taisyklių ir naudojimo būdų, kuriems pardavėjas aiškiai nepritaria. Kilus prieštaravimams dėl pardavėjo pasiūlymų ir jo sąlygų, pirmenybė teikiama jo pasiūlymams.

3.   Užsakymai ir pardavimo sandorio sudarymas

      Užsakymas - tai bet koks užsakymas, susijęs su pardavėjo gaminiais. Užsakymas turi būti patvirtintas pirkėjo antspaudu ir parašu arba perduotas priemonėmis, leidžiančiomis aiškiai identifikuoti pirkėją ir įrodančiomis jo įsipareigojimą (el.paštas). Pirkėjas gali atšaukti bet kokį pardavėjui adresuotą užsakymą, jeigu pardavėjas jo nepriėmė. Priimtas užsakymas - tai užsakymas, kurį pardavėjas patvirtino užsakymo patvirtinimu, nurodydamas gaminio pobūdį, kiekį ar apimtį ir kainą. Pardavėjas turi teisę nustatyti, kad patirtintas užsakymas laikomas tada kai  pirkėjas sumokės avansą. Pardavėjo priimtas užsakymas tampa neatšaukiamas. Užsakymo priėmimas laikomas pardavimo sandoriu. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad pardavėjas jokiu būdu nėra saistomas rašytinių ar žodinių savo atstovų ir darbuotojų įsipareigojimų, nesusijusių su šiame skyriuje aprašytu užsakymo pateikimo ir užsakymo patvirtinimo procesu.

4.   Užsakymo koregavimas  ir atšaukimas

       Bet kokie pirminio užsakymo sąlygų pakeitimai pirkėjo iniciatyva tampa privalomi pardavėjui tik tuo atveju, jei pastarasis juos priims užsakymo patvirtinimu arba jei jie bus nustatyti šalių pasirašytu pakeitimu. Dėl bet kokio užsakymo pakeitimo gali pailgėti iš pradžių planuotas pristatymo terminas ir (arba) gali būti išrašomos papildomos sąskaitos, kurias pirkėjas aiškiai pripažįsta ir priima. Šis straipsnis taip pat taikomas ir tais atvejais, kai pardavėjas turi pakeisti užsakymą po to, kai pirkėjas pavėluotai pateikia informaciją. Kai pirkėjas atšaukia užsakymą, kurį pardavėjas priėmė, pastarasis turi teisę pasilikti sumokėtą avansą, neatsisakydamas teisės reikalauti iš pirkėjo sumokėti visą gaminio kainą ir atlyginti nuostolius nesąžiningo elgesio atveju arba jei nuostoliai viršija pardavimo kainą.

5.   Intelektinės nuosavybės apsauga

       Visos teisės į intelektinės nuosavybės gaminius, techninius dokumentus ar turinį, kuris būtų pristatytas pirkėjui, išlieka išimtine pardavėjo ar minėto teisių turėtojo nuosavybe. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti šių dokumentų kitais tikslais, išskyrus tuos, dėl kurių juos gavo, ir (arba) kurie gali turėti įtakos pardavėjo ar minėto teisių turėtojo pramoninės ar intelektinės nuosavybės teisėms.

6.   Kaina. Mokėjimo sąlygos ir mokesčiai

Visos kainos pateiktos eurais. Atliekant tarptautinius banko pervedimus, banko mokesčiai yra padalijami.

       6.1.Gaminių pardavimas

Visiems užsakymams,  kurių vertė didesnė nei 10 000,00 EUR, jeigu nebuvo pardavėjo pasiūlyme nurodyta kitaip,  pardavėjas gali reikalauti ne mažesnio kaip 40 % avanso, mokėtino banko pavedimu gavus prašymą atlikti mokėjimą, kurį pirkėjas sutinka atlikti. Ši sąlyga taip pat taikoma visiems užsakymams iš to paties pirkėjo formuojant vieną užsakymo patvirtinimą.

       6.2  Gaminių eksportas

Kai gaminys parduodamas pirkėjui, esančiam užsienyje, visa    suma turi būti sumokėta banko pavedimu iki to momento, kai pardavėjas pristato prekę į numatytą vietą, o pirkėjas padengia prekių pristatymo išlaidas jeigu nebuvo nurodyta pasiūlyme kitaip.

      6.3  Pavėluotas mokėjimas

6.3.1 Pirkėjo kreditingumo sumažėjimas suteikia pardavėjui galimybę reikalauti sumokėti visą sumą užsakymo metu.

Be to, dėl vėlavimo atlikti mokėjimą pardavėjo nuožiūra ir be išankstinio oficialaus įspėjimo sustabdomas neįvykdytų užsakymų vykdymas, nuolaidos ar lengvatos, suteiktos esamose sąskaitose faktūrose arba sąskaitose faktūrose, kurios bus parengtos, taip pat nedelsiant sumokamas visas pardavėjui mokėtinas likutis

6.3.2 Praėjus vienai (1) atidėjimo laikotarpio savaitei, Pirkėjas gali reikalauti, kad Pardavėjas atlygintų Pirkėjui iš anksto sutartus  nuostolius, sudarančius 0,02 % vėluojamų Prekių kainos už kiekvieną vėlavimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus dieną, jei vėlavimas yra siejamas tik su Pardavėjo kalte. Jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ilgiau kaip 45 dienas, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir atsisakyti Prekių nesikreipdamas į teismą.  Bendra iš anksto sutartų nuostolių suma, kurią Pardavėjas gali būti įsipareigojęs sumokėti pagal šią sutartį, jokiu būdu negali viršyti 8 % visos šios sutarties sumos. Iš anksto sutartų nuostolių sumos dydis yra fiksuotas ir visiškai atleidžiantis nuo įsipareigojimų vykdymo.

6.3.3 Pirkėjui uždelsus atsiskaityti už Paslaugas pagal šią sutartį, jis moka Pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3.4  Jei Pardavėjas neatlieka garantinio aptarnavimo paslaugų tinkamai, po oficialaus pranešimo išsiuntimo registruotu laišku, siekiant ištaisyti susidariusią padėtį, tačiau nesėkmingai, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui tiesiogines ir pagrįstas sumas, kurias Pirkėjas sumokėjo trečiosioms šalims už atitinkamą paslaugą, pateikus atitinkamus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

6.3.5  Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, patvirtintoms taisyklių. Taigi, nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant stichinėmis nelaimėmis, bet kokiais nelaimingais atsitikimais, turinčiais įtakos įrenginiams (gaisras, sprogimas, žaibas, mašinų gedimas, potvynis), streikais ir (arba) pramoniniais nesutarimais, priešiškais veiksmais, maištais, karais (paskelbtais arba nepaskelbtais), sukilimais, teroro aktais, sabotažu, epidemijomis, pandemijomis, karantinais, gamybos sustabdymu arba komponentų, žaliavų, energijos šaltinių trūkumu, ryšio ar transporto priemonių gedimu ar nutraukimu, bet kokiu valdžios institucijų sprendimu (įskaitant eksporto licencijos ar bet kokio kito leidimo gavimą, atšaukimą ar nepratęsimą), bet kokiu visišku ar daliniu pirkėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, taip pat bet kokiu pirmiau apibrėžtu atveju, kuris įvyko Pardavėjo tiekėjui ar subrangovui.

Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar kitų aplinkybių, nedelsdama raštu praneša apie tai kitai Šaliai ir, jei reikia, kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo tos dienos, kai paaiškėja aplinkybės.

6.3.6 Nepaisant jokių priešingų nuostatų, Pardavėjo atsakomybė apsiriboja tik nuostolių, atsiradusių tiesiogiai dėl sutartinių įsipareigojimų pagal užsakymą nevykdymo ar netinkamo vykdymo arba dėl Gaminio, Pirkėjui atlyginimu, neviršijant bendros trisdešimties procentų (30 %) užsakymo kainos. Pardavėjas jokiu būdu neatsako už pirkėjo patirtą netiesioginę ar pasekmėje atsiradusią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastas pajamas ar pelną, prarastą galimybę naudotis nuosavybe ar teisėmis, prarastą gerą vardą ar žalą įvaizdžiui.

• Kainų peržiūra pateikus užsakymą

Bet kokio pateikto pasiūlymo konkreti kaina gali būti keistis Pardavėjui apie tai pranešus Pirkėjui

7.   Pristatymo sąlygos force majeure (nenugalimos jėgos) atveju

          Pardavėjas stengiasi laikytis užsakymo patvirtinime nurodytų pristatymo terminų, užsakyto gaminio pobūdį. Pristatymo laikas skaičiuojamas nuo tada, kai pardavėjas gauna visą atitinkamą užsakyme nurodytą avansą arba likusią sumos dalį arba  patvirtinimą jeigu taip nurodyta pardavėjo pateiktame pasiūlyme. Pardavėjo nurodytas pristatymo terminas pratęsiamas dėl pirkėjo vėlavimo pateikti pardavėjui užsakymui įvykdyti reikalingus dokumentus ar įvykdyti pardavėjo prašymus. Jei pirkėjas reikalauja, kad dalį užsakymo įvykdytų konkretus tiekėjas ar paslaugų teikėjas, šio teikėjo galimas vėlavimas atlikti paslaugą ar tiekimą gali turėti įtakos anksčiau numatytam pristatymo terminui, todėl pirkėjas aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad pardavėjas negali būti atsakingu už trečiosios šalies, kurios jis pats nesirinko, klaidas. Pardavėjas automatiškai atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų, susijusių su vėlavimu, nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis arba atsiradus nuo jo nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms kaip, bet neapsiribojant karu, nepaprastąja padėtimi, epidemijomis, pandemijomis, nelaimingais atsitikimais, gaisru, žemės drebėjimu, potvyniu, audra, pramoniniu streiku ar kitomis kliūtimis, kurių, kaip įrodo nukentėjusi šalis, jis negalėjo kontroliuoti ar pagrįstai numatyti. Nenuspėjamumo, nenugalimumo ir išoriškumo požymiai turi būti vertinami siekiant pateisinti nenugalimos jėgos aplinkybes.

Jei negalima įrodyti išimtinės pardavėjo atsakomybės, vėlavimas, susijęs su iš pradžių planuotu pristatymo laiku, negali būti pagrindas nutraukti priimtą užsakymą arba atšaukti pardavimą.

8.          Pristatymas

Pirkėjas pats rūpinasi prekių pristatymu, jei nesutarta kitaip. Pirkėjas įsipareigoja pateikti visus transporto muitinės dokumentus pardavėjui pareikalavus, kitaip gali būti perskaičiuojami mokesčiai. Jei pristatymas vėluoja dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių gaminys sandėliuojamas pirkėjo sąskaita ir rizika, pastarajam išliekant įsipareigojusiam sumokėti numatytą sumą už prekių pristatymą į numatytą vietą. Panašiai, jei siunta vėluoja dėl bet kokios nuo pardavėjo nepriklausančios priežasties, gaminiai laikomi pristatytais sutartą dieną ir sutartoje vietoje, o jų sandėliavimo išlaidos ir rizika tenka pirkėjui. Bet kokį pristatymo (išsiuntimo ar paėmimo) atidėjimą iš esmės apmoka pardavėjas. Už bet kurį prasidėjusį laikotarpį bus išrašoma sąskaita faktūra. Pardavėjas bet kuriuo metu gali išrašyti sąskaitą faktūrą už saugojimo išlaidas Pirkėjui. Sandėliavimo metu Pirkėjas savo sąskaita apdraudžia Gaminius, taip atleisdamas Pardavėją nuo bet kokios atsakomybės Gaminių pažeidimo atveju, patirtu dėl atsitiktinio jų sunaikinimo, nepriklausomai nuo priežasties. Pirkėjas privalo pateikti pardavėjui kokį nors draudimo įrodymą, kai tik jis to paprašo. Tokiu būdu saugomi Gaminiai pristatomi su sąlyga, kad prieš tai bus apmokėtos mokėtinos saugojimo išlaidos arba pateiktas akceptuotas vekselis dar nesumokėtoms išlaidoms padengti. Jei Gaminiai yra didelių gabaritų arba jei jie saugomi tokį laikotarpį, kad tai trukdo pardavėjo veiklai, pardavėjas, informavęs pirkėją, gali juos perkelti ir saugoti ne savo patalpose. Tokiu atveju pirkėjas turės padengti visas realias išlaidas, susidariusias dėl šios situacijos.

9.          Įrengimas ir paleidimas

      Už saugos taisyklių (įskaitant statybvietes) laikymąsi atsako pirkėjas. Pirkėjas privalo parengti visus dokumentus, pavyzdžiui, prevencijos planus, statybos projekto taisykles, saugos planus, akreditacijas ir t. t., kurie jam privalomi pagal teisės aktus. Pardavėjas gali atidėti savo įsikišimą, kol pirkėjas sutvarkys saugumo dokumentus. Visas šio vėlavimo pasekmes prisiima pirkėjas, nes jos laikomos tik pirkėjo kalte. Jei įrengimo vietos organizavimas ar konfigūracija neatitinka to, ko buvo tikėtasi, pardavėjas turi teisę imtis reikiamų priemonių esant palankiausioms finansinėms sąlygoms. Išskyrus atvejus, kai įrodoma pardavėjo kaltė, atitinkamas papildomas išlaidas padengia pirkėjas.

       Pirkėjas taip pat atsako už įrengimo vietos atitikimą pagrindiniams poreikiams, tokiems kaip elektros tiekimas, statybos darbų atitikimas, kaip reikalaujama pardavėjo specifikacijose.

      Užtikrinti galimybę Pardavėjo darbuotojams laisvai ir saugiai patekti į objektą per visą sutarties galiojimo laiką.

       Pateikti reikiamą elektros energijos kiekį (220/360 V; 15 kW) instrumentams pasijungti darbo metu.

10.       Nuostatos, susijusios su konkrečių   gaminių pardavimu

    10.1.         Pirkėjo bendradarbiavimas

       Pirkėjas įsipareigoja pateikti pardavėjui visus turimus dokumentus, duomenis ir informaciją, kad pardavėjas galėtų suprasti pirkėjo reikalavimus. Pirkėjo dėmesys atkreipiamas į tai, kad būtina tiksliai apibrėžti savo poreikius, jei reikia, pateikiant tikslias specifikacijas. Specifikacijos yra neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.

    10.2.        Konkrečių gaminių eksploatavimo pradžia

       Kai tai numatyta pasiūlyme, konkretiems gaminiams taikomas įprastas paleidimo laikotarpis, kurio sąlygos nurodytos pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime. Per šį stebėjimo ir derinimo laikotarpį gali įvykti incidentų. Laikoma, kad patirtos išlaidos yra įtrauktos į pardavimo kainą, nebent nustatoma, kad jos atsirado dėl pirkėjo kaltės. Dėl jų galimų pasekmių pirkėjui jokiu būdu negali būti mokama kompensacija.

11.       Nuosavybės teisės perdavimas

11.1.        11.1. PARDAVĖJAS IŠLAIKO NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GAMINĮ TOL, KOL PIRKĖJAS SUMOKA VISĄ REIKIAMĄ SUMĄ, SUSIJUSIAS IŠLAIDAS IR MOKESČIUS, NET JEI BUVO SUTEIKTAS MOKĖJIMO ATIDĖJIMAS. Aiškiu susitarimu pardavėjas gali pasinaudoti savo teisėmis, kurias jis turi remiantis šia nuosavybės teisės išsaugojimo sąlyga, į bet kokias savo gautinas sumas, į visus Pirkėjo nuosavybėje laikomus savo gaminius, kurie pagal susitarimą laikomi neapmokėtais, ir pardavėjas gali juos susigrąžinti arba reikalauti jų kaip kompensacijos už visas neapmokėtas sąskaitas faktūras, nedarant įtakos jo teisei nutraukti vykdomą pardavimą.

    11.2.Pirkėjas turi teisę perparduoti pristatytą įrangą, vykdydamas įprastą savo veiklą. Tačiau jis negali jos įkeisti ar perleisti nuosavybės teisės į ją kaip užstato. Perpardavimo atveju pirkėjas įsipareigoja nedelsiant sumokėti pardavėjui likusią nesumokėtą sumą. Pirkėjas taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti pardavėją, kad pastarasis galėtų pasinaudoti savo teise koreguoti kainą sekančiam pirkėjui. Leidimas perparduoti automatiškai atšaukiamas, jei pirkėjo veikla bankrutuoja arba yra likviduojama.

    11.3. Jei neapmokama sąskaita faktūra, pardavėjas taip pat gali reikalauti nutraukti pardavimą, išsiuntęs oficialų raštišką pranešimą. Panašiai pardavėjas, išsiuntęs oficialų pranešimą, gali vienašališkai inventorizuoti savo gaminius, esančius pirkėjo nuosavybėje, pirkėjui sutinkant laisvai patekti į savo sandėlius, parduotuves ar kitur, kad būtų užtikrinta galimybė visada identifikuoti pardavėjo produktus.

12.       Krovinio transportavimas ir muitinės procedūros

Už visas transportavimo, draudimo ir muitinės procedūras atsako pirkėjas, o gaminiai gabenami jo rizika, nepaisant nuostatų, susijusių su nuosavybės teisės išsaugojimu. Pirkėjas yra atsakingas už abejonių dėl gaminio būklės pateikimą krovinio vežėjui per teisės aktuose nustatytą terminą, net jei pastarąjį pasirinko pardavėjas. Jei prekes siunčia pardavėjas ir jei nenumatyta kitaip, prekių siuntimo išlaidas padengia pirkėjas.

13.       Atliekų tvarkymas

      Gaminiai atitinka 2012/19/ES direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA). Atliekos turi būti specialiai apdorojamos pagal geografiškai galiojančias taisykles.

14.       Atitiktis ir priėmimas

   14.1. Gaminių pardavimas

      Prekių kokybė privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Įrangos gamintojo pateiktuose dokumentuose/instrukcijose. Pirkėjas pats atsako už gaminio pasirinkimą, gaminio atitikimą ir laukiamus rezultatus. Kai pirkėjas nusprendžia pavesti gaminio paleidimą trečiajai šaliai (kuriai vėliau pateikia naudojimo instrukciją), pastaroji veikia prisiimdama visą atsakomybę, pirkėjui nesikreipiant į pardavėją.

    14.2. Sąlyga, susijusi su konkrečiais gaminiais

       Pirkėjas privalo patikrinti ir patvirtinti, ar pardavėjas atsižvelgė į visus svarbius parametrus, susijusius su pirkėjui parduotų gaminių numatomu naudojimu. Laikoma, kad pirkėjas patikrino ir patvirtino šiuos parametrus, įskaitant jų išsamumą. Vieninteliai pardavėjo įsipareigojimai yra tie, kurie atsiranda iš sutartinės užduoties apibrėžimo pagal pardavėjo patvirtintus parametrus ir pagal tuo metu pirkėjo pateiktą informaciją. Dėl bet kokios paslaugos ar medžiagos, neįtrauktos į apibrėžtą sutartinę užduotį, pirkėjas pateikia komercinį pasiūlymą ir papildomą užsakymą. Pardavėjas neatsako už pakeitimus, kuriuos vienašališkai nusprendė atlikti pirkėjas.

      Pardavėjas gali pareikalauti, kad prieš pristatymą būtų iš anksto patikrinta atitiktis. Pasirašius prekių priėmimo aktą, konkrečių gaminių įrenginiams taikomos 15 punkte aprašytos garantijos sąlygos. Išskyrus atvejus, kai yra išankstinis raštiškas pardavėjo sutikimas, eksploatacija pradedama tik parengus privalomą prekių priėmimo aktą, kuris turi būti pasirašytas per dešimt (10) dienų po įrangos išbandymo. Už paleidimą nesilaikant šios procedūros atsako tik pirkėjas. Kad įvykdytų savo užduotį, pardavėjas galės laisvai pasirinkti įgyvendinimo priemones, jei tarp jo ir pirkėjo nėra pavaldumo ryšio.

    14.3. Gaminiams būdingos nuostatos

Gaminio atitiktį (būklę, akivaizdžių defektų nebuvimą, numerį, paskirtį ir t. t.) turi patikrinti pirkėjas, gavęs gaminį, prireikus dalyvaujant krovinio vežėjui; išlaidas ir riziką, susijusią su gaminių tikrinimu, prisiima pirkėjas. Pranešimą apie esamus defektus pristatymo metu ir paaiškėjusius gavus gaminius pirkėjas turi pateikti raštu per 3 dienas nuo tos dienos, kai pastebėjo neatitikimą. Pretenzijos nenagrinėjamos, jei jos pateikiamos praėjus daugiau nei 3 dienoms po gaminių pristatymo. Pretenzijos gali būti teikiamos dėl visų akivaizdžių defektų ir (arba) trūkstamų detalių.

15.       Garantija

Sutartinės garantijos trukmė - vieneri metai. Konkrečiai, garantija galioja tik pirmuosius naudojimo metus. Laikoma, kad pirkėjas naudoja gaminius nuo jų gavimo momento. Bet kuriuo atveju pirkėjas turi įrodyti naudojimo pradžios datą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, garantija automatiškai nustoja galioti.

Pristatymo metu pirkėjas privalo patikrinti gaminius, o bet kokia pretenzija, išlyga ar ginčas dėl trūkstamų detalių ar akivaizdžių defektų turi būti nagrinėjamas 12 punkte numatytomis sąlygomis.. Akivaizdžių defektų atveju, pardavėjas pakeičia defektų turinčias dalis, patikrinęs tariamus defektus.

Norėdamas pasinaudoti garantija, pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti pardavėjui registruotu laišku, pateikiant prekės gavimo patvirtinimą, kad būtų nurodyta konkreti data ir kad pardavėjo tarnybos galėtų veikti žinodamos visus gaminiams priskiriamus defektus bei pateikti visus jų realumo pagrindimus. Jis privalo suteikti pardavėjui visas galimybes apžiūrėti tokius defektus ir juos pašalinti; be aiškaus pardavėjo leidimo draudžiama pačiam remontuoti arba pavesti tai atlikti trečiajai šaliai. Pirkėjas jokiu būdu negali atsisakyti mokėti visų ar dalies pardavėjui mokėtinų sumų dėl defektų ar trūkumų buvimo.

Garantija taikoma tik tiems gaminiams, kurie tapo pirkėjo nuosavybe. Ji taikoma tik pardavėjo pagamintiems gaminiams. Bet kuriuo atveju garantija netaikoma toliau išvardytiems gaminiams:

• akivaizdūs defektai, t. y. matomi defektai, apie kuriuos pirkėjas nepranešė gaminių pristatymo metu;
• defektai ir (arba) žala, atsiradusi dėl įprasto gaminių nusidėvėjimo;
• defektai ir (arba) žala, atsiradusi dėl aplaidumo, netinkamos priežiūros, netinkamo naudojimo, netinkamos konfigūracijos, neįprasto, netinkamo ar per didelio naudojimo, netinkamos pirkėjo priežiūros, ypač atsižvelgiant į galiojančias taisykles ir (arba) pardavėjo rekomendacijas;
• defektai ir (arba) žala, atsiradusi dėl pirkėjo nurodymų ir (arba) specifikacijų;
• defektai, atsiradę dėl netinkamų ar nenustatytų eksploatavimo ar aplinkos sąlygų, sandėliavimo ar įrenginio perkėlimo;
• veikimo sutrikimai, atsiradę dėl vandalizmo, atsitiktinio incidento (pvz., kritimo, smūgių, elektros įtampos šuolių ir poveikio, ypač cheminio, atmosferinio ar elektrocheminio), nenugalimos jėgos (force majeure) arba stichinės nelaimės.

Bet koks pirkėjo ar trečiosios šalies be pardavėjo leidimo atliktas įsikišimas į gaminius ar jų modifikavimas automatiškai nutraukia garantijos galiojimą.

Pagal garantiją pardavėjas atsako tik už nemokamą sugedusių dalių ar gaminių pakeitimą, o pirkėjas neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl bet kokios priežasties.

Garantija taikoma tik sugedusioms dalims pakeisti. Darbo sąnaudos į sutartinę garantiją neįtraukiamos. Tai reiškia, kad remontas nesuteikia jokios kitos garantijos, išskyrus garantiją dėl tinkamo tokių veiksmų atlikimo.

Pirkėjas yra atsakingas už nekokybiškų gaminių ir dalių vežimo išlaidas, taip pat už suremontuotų ar pakeistų gaminių ar dalių grąžinimo išlaidas, o tais atvejais, kai remontas atliekamas montavimo vietoje, - už pardavėjo darbuotojų kelionės ir dienpinigių išlaidas. Nemokamai pakeistos dalys grąžinamos pardavėjui ir vėl tampa jo nuosavybe.

Reguliuojamo naudojimo matavimo priemonių patikrinimai, periodinės patikros, remonto ir kalibravimo procedūros atliekamos pagal patvirtinimus, norminius sertifikatus arba akreditacijas, kuriose nurodytas darbo pobūdis, sritys ir ribos. Patvirtinimai, sertifikatai ir akreditacijos gali būti atsiųsti paprašius. Kainos ir įkainiai pateikiami prieš atliekant paslaugas.

Garantija automatiškai nustoja galioti, kai pirkėjas nepraneša pardavėjui apie tariamą defektą per 20 dienų nuo jo aptikimo. Pirkėjas privalo įrodyti šio defekto nustatymo datą.

Pardavėjo atsakomybė griežtai apribojama šia garantija ir aiškiai sutariama, kad pardavėjas neprivalo atlyginti pirkėjui jokių materialinių ar nematerialinių nuostolių ar negautų pajamų, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusių dėl garantinių gaminių defektų. Popardaviminio aptarnavimo paslaugų teikimas neturėtų būti painiojamas su garantija ir atliekamas už mokestį.

Pagal garantiją pakeistoms dalims taikoma likusi originalių dalių garantija, ne trumpesnė kaip trys mėnesiai.

16.       Jurisdikcija

BET KOKIE GINČAI DĖL ŠIŲ PARDAVIMO SĄLYGŲ TAIKYMO IR JŲ INTERPRETAVIMO, VYKDYMO IR PARDAVĖJO SUDARYTŲ PARDAVIMO SUTARČIŲ ARBA DĖL SUMOS SUMOKĖJIMO, APMOKĖJIMĄ IR MOKĖJIMO PRIEMONES, IR NET TUO ATVEJU, KAI REGRESO TVARKA KREIPIAMASI DĖL GARANTIJOS ARBA KAI YRA KELI ATSAKOVAI.

Jurisdikcijos paskirstymas yra bendras ir taikomas nepriklausomai nuo to, ar tai yra pagrindinis ieškinys, netiesioginis ieškinys, sprendimas dėl bylos esmės, ar sutrumpintas bylos nagrinėjimas. Be to, tuo atveju, kai pardavėjas imasi teisinių veiksmų ar bet kokių kitų skolų išieškojimo veiksmų, priminimo mokesčius, teisinius mokesčius, taip pat advokato ir antstolio mokesčius bei visas papildomas išlaidas padengia nusižengęs pirkėjas, taip pat išlaidas, susijusias su tuo, kad pirkėjas nesilaikė mokėjimo ar atitinkamo užsakymo pristatymo sąlygų.

17.       Taikytina teisė

Visus klausimus, susijusius su šiomis sąlygomis bei jų reglamentuojamu pardavimu, kurie nenagrinėjami šiose sutartinėse nuostatose, reglamentuoja Lietuvos teisė, išskyrus visas kitas, ir papildomai Vienos konvencija dėl tarptautinio prekių pardavimo.

18.       Bendroji duomenų apsauga

Vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Europos Sąjungos reglamentas 2016/679), pardavėjas renka savo klientų arba potencialių klientų asmens duomenis tik tam, kad galėtų jiems siūlyti gaminius ir paslaugas, įgūdžius ir patirtį. Šiuos duomenis naudoja tik UAB Milviteka grupės darbuotojai. Jie yra apsaugoti mūsų IT sistemose ir neprieinami už įmonės ribų.

Jei klientas apribotų arba prieštarautų duomenų tvarkymui, pardavėjo paslaugų teikimas gali būti apribotas arba net neįmanomas. Tokiu atveju klientas negali kaltinti pardavėjo, nes būtent dėl kliento sprendimo paslaugos negali būti teikiamos.

Norėdami išsiaišinti savo teises, susijusias su UAB Milviteka, kreipkitės šiuo el. pašto adresu: milviteka@milviteka.com